CONTRATO:046/2024

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - ATA

Unidade Gestora:
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Finalidade:
SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA
Nome da Contratada:
J&F ENGENHARIA LTDA
Cnpj:
33.520.093/0001-34
Fundamento Legal:
LEI FEDERAL 14.133/2021 E RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 7/2023 PLENO-TCE/TO
Vigência do Contrato:
13/05/2024 a 13/05/2025
Data Publicação Extrato:
13/05/2024
Valor :

R$ 646.279,88

Situação:

VIGENTE

Objeto:
Contratação de serviços comuns de engenharia, visando a manutenção/adequação dos prédios do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.
Imagem - Mão de uma pessoa com uma caneta, assinando um contrato

Informações sobre Edital
Número Justificativa Ínicio Fim Valor
01 O Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de aproximadamente 20,39% ao valor global inicial atualizado do Contrato nº 46/2024, relativo à prestação de serviços comuns de engenharia, visando a manutenção/adequação dos prédios do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Fica ajustado o acréscimo de R$ 131.840,55 (cento e trinta e um mil oitocentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos), referente a inclusão de serviços não previstos no contrato original e que possuem suma importância para a perfeita execução dos serviços comuns de engenharia, correspondente a aproximadamente 20,39% do valor originário do Contrato 46/2024. 04/11/2024 13/05/2025 R$ 131.840,55

R$ 131.840,55

Lista do(s) documento(s)
Número Descrição Data Tipo Ação
2024NE00806 NOTA DE EMPENHO N° 2024NE00806 05/09/2024 SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA Baixe o documento 2024NE00806 (.pdf)
562 NOTA FISCAL N° 562 05/09/2024 SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA Baixe o documento 562 (.pdf)
00000571 Nota Fiscal do contrato 46/2024 - 2° Medição 09/10/2024 SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA Baixe o documento 00000571 (.pdf)
001/2024 Primeiro Termo Aditivo 12/11/2024 SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA Baixe o documento 001/2024 (.pdf)
002/2024 Publicação do Primeiro Termo Aditivo 12/11/2024 SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA Baixe o documento 002/2024 (.pdf)
003/2024 Parecer Jurídico do Primeiro Aditivo 12/11/2024 SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA Baixe o documento 003/2024 (.pdf)
2024NE002024 Nota de Empenho vinculada ao empenho N° : 2024NE002024 20/12/2024 SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA Baixe o documento 2024NE002024 (.pdf)
580 Nota Fiscal vinculada ao pagamento N° : 580 20/12/2024 SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA Baixe o documento 580 (.pdf)
581 Nota Fiscal vinculada ao pagamento N° : 581 20/12/2024 SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA Baixe o documento 581 (.pdf)
Lista de Termos Aditivos
Data Nota Fiscal Observação Valor
24/07/2024 562 R$ 115.757,24
09/03/2024 571 2 Medio R$ 96.834,36
29/10/2024 580 R$ 62.505,47
12/11/2024 581 R$ 115.539,13

R$ 390.636,20

Lista dos Pagamentos

Pregão Eletrônico - SRP: 003/2024

Status:Realizada

Processo: 23.005578-8

Mais Informações

.
Lista de Responsáveis
Nome CPF Função Ínicio Fim
RAFAEL COELHO PIRES JORGE ***.745.531-** Gestor 13/05/2024 13/05/2025
BERNARDO ALVES DE SENNA ***.725.161-** Fiscal 13/05/2024 13/05/2025
DANIEL PRUDENTE JUNQUEIRA ***.870.181-** Fiscal 13/05/2024 13/05/2025
Lista de Responsáveis

Detalhes da 1ª Obra

Bem público: Edifícios do Tribunal de Contas
Situação: Recebimento Definitivo
Descrição: Contratação de serviços comuns de engenharia, visando a manutenção/adequação dos prédios do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.

Execução da Obra:

Contrato: 46/2024
Data de Início(Ordem de Serviço): 22/05/2024
Data de Previsão de Términio: 04/10/2024
Prazo previsto(em dias): 135
Data de Assinatura 10/05/2024

Financeiro

Valor Contratual: RS 646.279,88
Valores aditivados: RS 131.840,55
Total: RS 778.120,43
Acumulados em Medições RS 212.591,60
Percentual Concluído: 27.32%

Cronogramas

1º Cronograma
04/07/2024
Somatório das etapas:
R$212.591,60
Somatório dos prazos
123 (dias)
Observação
.
# Valor Prazo (em dias) Observação
1º Etapa R$115.757,24 82 Planilha 1° Medição (0732397) e Cronograma J&F Engenharia (0729903)
2º Etapa R$96.834,36 41 2º Etapa, conforme Planilha - 2° medição (0753333) e Relatório Fotográfico - 2° Medição (0754195)